工程延期的审批程序

❶ 工程延期的依据及工期计算

工程延期的依据：1.
设计变更引起
、2施工工序变更引起、施工方案变更引起
3、雨回季、停水停电
累计时间
4.额外增加工答程量引起
（以上文件都是计算的依据）
工期：在计算工期时，按以上内容（各项确认需要的天数）依据确定工作时间。然后汇总，
按时间顺延即可！
即：原来工期+后补的天数=总工期时间、

❷ 工程延期报告需要批复吗

工程延期的申报与审批
(1)申报工程延期的条件
A、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;
B、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的
C、离检查及不利的外界条件等;
D、异常恶劣的气候条件;
E、由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等;
F、除承包单位自身以外的其他任何原因。
(2)工程延期的审批程序
A、当工程延期事件发生后，承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知)。
B、承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据)。
C、监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实，准确地确定出工程延期时间。
D、当延期事件具有持续性，承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申诉报告时，应先向监理工程师提交阶段性详情报告。
E、监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上，尽快作出延长工期的临时决定。
F、临时决定的延期时间不宜太长，一般不超过最终批准的延期时间。
G、待延期事件结束后，承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。
H、监理工程师应复查详情报告的全部内容，然后确定该延期事件所需要的延期时间。
I、如果遇到比较复杂的延期事件，先作出临时延期的决定，然后再作出最后决定的办法。
J、监理工程师在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前，均应与业主和承包单位进行协商。

❸ 什么是工程延期和工程延误它们的区别是什么如何处理

延期和延误是相当的，是对承包商而言相当于业主的说法的，属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延期；属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延误。

延期和延误都是未按期完成计划，区别就在于延期是由业主承担责任，而延误则是由承包商承担责任。处理方法：延期应由业主按合同约定予以工期顺延（即工期赔偿），以及承担或有费用和或有利润的赔偿（菲迪克条款下是可以赔偿利润的，而中国的合同范本难以支持利润的索赔）；

延误则承包商会被按合同约定的处罚条款和实际竣工后所延误的工期数承担违约金，并就工期延误或有的对业主造成的损失予以赔偿。

(3)工程延期的审批程序扩展阅读：

工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期，其责任和处理方法不同。

经过监理工程师批准的延期，所延长的时间属于合同工期的一部分，即工程竣工的时间等于标书中规定的时间加上监理工程师批准的工期延期时间。

可能导致工期延期的原因有工程量增加，未按时间向承包商提供图样，恶劣的气候条件，业主的干扰和阻碍等。

判断工程延期的总原则就是除承包商自身以外的任何原因造成的工程延长或中断，工程中出现的工程延长是否为工程延期对承包商和业主都很重要。

因此应按照有关的合同条件，正确地区分工程延误与工程延期，合理的确定工程延期的时间。

❹ 工程建设项目施工可申报工程延期的条件主要有哪些

在合同中如果没有详细规定或者说明的话，那么要看协议或者协商，如果都没有的话要看回之前答合同条款有没有规定哪些是不可抗因素，和约定的相关承担份额，如果都没有详细表述和有关约定的话，那么在不可抗因素上一般是将双方责任分开处理，属于施工方的财产、人员（伤亡除外）、工期等损失由施工方自行承担，属于建设方的财产、人员、工期、以及场内物资损失属于建设方自行承担。

❺ 建筑工程项目中，工程延期和工程延误的本质区别是什么该如何区分

工程延期与工程延误虽然在责任划分上并不相同，但两者却都为建设工程带来严重的工程拖延问题，造成建设单位、施工单位的经济损失与信誉损失。建设单位与施工单位应充分了解工程延期、工程延误两者区别，明确各自在工程建设中的相关责任义务，避免工程拖延问题发生。

❻ 建筑工程延期需要办理哪些手续

向监理、业主发工作联系单，请他们确认，再发延期申请。

❼ 审批工程延期的重要性

【答案】D【答案解析】本题考核的知识点为工程延期的审批原则。监理工程版师在审批工程延权期时应遵循下列原则：①监理工程师批准的工程延期必须符合合同条件；②发生延期事件的工程部位，无论其是否处在施工进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的总时差而影响到工期时，才能批准工程延期；③批准的工程延期必须符合实际情况。

❽ 什么情况下可以确认为工程延期

一、下雨等非计抄划停工问题袭，该问题应在合同谈判和签订时敲定，双方约定相关事项，俗话“丑话讲在前”就是这个意思，如日后要严格按照合同文本执行项目管理，前期应考虑的非常详细；二、看工程紧要程度，一般工程的建设施工都是要排定计划的，如该工程在贵公司今年的建设中非常重要，如：直接影响产能、安全、效益等问题，停工1天影响很大，则应该力所能及避免该工程停工，像有些施工方故意找茬停工等问题，则应该重办，因为合同中肯定规定了甲方权利，该项部分文本还是很值得玩味的。
具体该问题打有时下雨，专门打停工申请，只要下雨不影响施工质量等，如采取适当办法可以施工的，应拒绝接受停工申请

❾ 总监理工程师对承包单位要求工期延期申请审批依据是什么

1.影响进度的事实是否存在
承包人提出申请要求延长工期必须在事件发生后的规定期限内向监理工程师提出报告，申述事件的明细情况以及对工程的影响， 并提交相关证明材料， 如施工日志、天气记录等 ，驻地监理工程师应有施工日志、天气记录等原始记录，还要对承包人影响进度的事实时间及人力、 机械 设备的闲置和能否重新调整计算等作详细记录，理工程师在延期审批时要认真审核以上记录和材料，实事求是地确定工程延期事件。
2.  事实是否符合合同规定
监理工程师在审批过程中，要看事实是否符合合同规定， 即影响进度的事件发生是
属延期还是延误。
3.  事实是否发生在 关键线路上
延期事件是否发生在施工进度网络计划图的关键线路上， 即延期是否有效合理承包人在所报延期申请中有些虽然满足前两个条件，但并不一定是有效和合理的 ， 只有有效和合理的延期申请才能给予批准
4. 计算是否正确
申请延期天数的计算是否正确 ，证明材料是否充足 ，是审批工程延期申请的最后一关。监理工程师要对承包人提出的证明材料计算方法 、计算结果进行审核， 必要时按自己掌握的材料确定的计算方法进行计算 ，最后确定延期天数 ， 确保延期合理。

❿ 工程延期申请

遇到这种自然情况应该及时打报告或你说的工程延期申报表给监理方，按照正常的规定要求应该可以能延期的，要及时报给监理。合同规定中有个期限的，你过了这个期限再报，监理会咬住这个不管的，你及时报了在规定时间内监理或甲方未做任何答复那就是认可了。说个不好听的，将来就是去仲裁什么的这个也是有力证据。当然一般情况下，参建各方还是应该和睦相处的，和气生财嘛。但是该自己一方做的要想到做到，以备需要。呵呵。。。仅是个人意见。