违规上房罚款

Ⅰ 房地产违规建设如何处罚

违反了中华人民共和国土地管理法第五十六条之规定，建设单位使用国有土地的，应当按回照土地使答用权出让等有偿使用合同的约定使用土地，需要变更的应当报经批准。
第八十条规定，不按照批准的用途使用国有土地的，由县级以上人民政府土地行政主管部门责令限期改正，没收违法所得，并处罚款。
土地管理法实施条例第四十三条规定，，罚款额为非法占用土地每平方米10元以上30元以下。

Ⅱ 房屋违规建筑，交的罚款，计入什么科目

计入营业外支出科目
借 营业外支出
贷 银行存款或库存现金

不计入房屋成本，此支出属期间费用

Ⅲ 违建房罚款后合法吗

违章建筑罚款后也属于违建不合法，需要拆除

根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》

第三十四条：违反本条例第十七条的规定，在土地利用总体规划确定的禁止开垦区内进行开垦的，由县级以上人民政府土地行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，依照《土地管理法》第七十六条的规定处罚。

第三十五条：在临时使用的土地上修建永久性建筑物、构筑物的，由县级以上人民政府土地行政主管部门责令限期拆除；逾期不拆除的，由作出处罚决定的机关依法申请人民法院强制执行。

《中华人民共和国城市规划法》

第四十条：在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证件或者违反建设工程规划许可证件的规定进行建设，严重影响城市规划的，由县级以上地方人民政府城市规划行政主管部门责令停止建设，限期拆除或者没收违法建筑物、构筑物或者其他设施；

影响城市规划，尚可采取改正措施的，由县级以上地方人民政府城市规划行政主管部门责令限期改正，并处罚款。

(3)违规上房罚款扩展阅读

违章建筑主要包括:

1、未申请或申请未获得批准，并未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证而建成的建筑物;

2、擅自改变建设工程规划许可证的规定建成的建筑物;

3、擅自改变了使用性质建成的建筑物;

4、临时建筑建设后超过有效期未拆除成为永久性建筑的建筑物;

5、通过伪造相关材料向主管部门骗取许可证而建成的建筑物。

Ⅳ 政府对于房屋违规建筑的处罚是怎样的

违章建筑处理依据
根据《中华人民共和国城乡规划法》
第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。
第六十六条 建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：（一）未经批准进行临时建设的；（二）未按照批准内容进行临时建设的；（三）临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。
第六十七条 建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处一万元以上五万元以下的罚款。
第六十八条 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除等措施。

Ⅳ 农村住宅房违规建筑,罚款是罚占地面积还是罚建筑面积

现宅基地上违来法在建房屋不得自超过二层，每户建筑面积不得超过200平方米。违法在建房屋由宅基地所有权人接受处罚后，按程序补办手续后，方可完善后续工程。重点工程建设所涉及的村庄，村民不得进行房屋新建、扩建和翻建。确系危房的村民住宅，经房屋质量安全鉴定部门出具危房鉴定报告后，可在原址上重新申报，经批准后进行翻建，翻建层数不得超过两层。

Ⅵ 对违规建筑应该如何处罚

根据《城乡规划法》第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划专许可证的规定属进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

可以由市行政执法局对违规的发展商进行处罚（罚款），再由发展商向市规划局补办手续，

Ⅶ 关于违章民房罚款后是否合法

违章建筑被罚款后也不是合法建筑，一般会罚款加限期拆除，如不拆除回可能会被强制执行。
违章答建筑被处罚后，如果未办理用地手续、规划手续、建设手续，仍然属于违法建筑。
合法的建设应当至少办理下列证件，未办理合法手续的，即为违法建筑。
土地使用证（或者宅基地使用证）；
规划许可证；
建设许可证。

Ⅷ 关于违法建房的处罚程序。急！急！急！！！

应该走的程序：复
1.立案（案制源是巡回检查）；
2.调查取证；
3.处罚告知（拟作出行政处罚，填写行政处罚告知书和送达回证）；
4.听证（听证告知书送达当事人；如果当事人要求听证的，举行听证会，按听证会的要求，作好相关笔录，当事人及其代理人签字盖章）；
5.送达（制作处理决定书，送达当事人）；
6.执行（当事人在法定时效内不履行的，申请人民法院强制执行）。
补充回答：
不知道你们那里建立了土地、公、检、法等联合办案机制没有？我们这里。每当遇到此种情况，是请公安的出面协助我们进行调查；有公安的人员到场，调查取证就顺利得多了。有关当事人找到后，拒绝调查的，公安会作出相应的制裁。
另外，如果你们是独立办案，在找不到当事人或当事人拒绝调查，你可根据《土地违法案件查处办法》（1995年12月18日国家土地管理局令〔1995〕第3号）第23条的规定，对现场进行勘验，按要求做好相关勘验笔录，当无主物处理，在一定范围内发出通告。在通告期满后，申请人民法院强制执行。

Ⅸ 政府对于违章建筑的房屋是如何处罚的

我们东营市每家都交了每平方500元的罚款后都不拆了，因为领导和普通群众都有违章建筑，都是住别墅的，而且都有违章建筑，考虑到劳命伤财，所以就算了。

Ⅹ 法律法规有规定房开公司违规交房的内容吗，具体那条

一，根据海南省住房和城乡建设厅贯彻发布的《商品房销售管理办法》第五章和第六章中
第三十条 房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。
因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因，需延期交付的，房地产开发企业应当及时告知买受人。
第四十条 房地产开发企业将未组织竣工验收、验收不合格或者对不合格按合格验收的商品房擅自交付使用的，按照《建设工程质量管理条例》的规定处罚。

二，建设行政主管部门在收到检举、控告和投诉后，会责令违规交房的开发商停止交房并对开发商进行现场检查，检查违规交房属实后会处以罚款。
根据海南省人民政府贯彻发布的《建设工程质量管理条例》
第四十九条 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。
第五十三条 任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、控告、投诉。
第五十八条 违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；
（一）未组织竣工验收，擅自交付使用的；
（二）验收不合格，擅自交付使用的；
（三）对不合格的建设工程按照合格工程验收的。