機械整改合同

㈠ 機械維修合同怎麼寫

修繕修理合同
合同編號：
定作人：簽訂地點：
承攬人：簽訂時間：年月日
第一條修繕修理項目、數量、報酬

修繕修理項目內容

計量單位

數量或工作量

報酬

單價

金額

合計人民幣金額（大寫）：

(註：空格如不夠用，可以另接）
第二條材料

材料名稱

商標

生產廠家

規格型號

計量單位

數量

質量

提供人

交付日期

消耗定額

單價

價款

（註：空格如不夠用，可以另接）
第三條定作人檢驗承攬人提供材料的標准、方法、時間及地點：

承攬人檢驗定作人提供材料的標准、方法、時間及地點：

第四條修繕修理時間從年月日到年月日。
第五條修繕修理項目的技術標准、質量要求：
第六條定作人提供技術資料、圖紙的時間、方法及保密要求：
第七條定作人（是/否）允許第三人完成修繕修理項目的主要工作。
第八條定作人協助承攬人的事項與要求：
第九條修繕修理項目交付時間、方法及地點：
第十條修繕修理項目檢驗標准、方法及時間：
第十一條定作人在年月日前向承攬人預付材料款（大寫）元。
第十二條報酬與材料費的結算方式及期限：
第十三條保修期限：
第十四本合同解除的條件：
第十五條違約責任：
第十六條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
（一）提交仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：

定作人
定作人（章）：
住所：
法定代表人：
居民身份證號碼：
委託代理人：
電話：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：

承攬人
承攬人（章）：
住所：
法定代表人：
居民身份證號碼：
委託代理人：
電話：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：

鑒（公）證意見：

鑒（公）證機關（章）
經辦人：
年月日

㈡ 建築起重設備租賃合同範本

MF—2010—001

福建省建築起重機械設備租賃合同

（示範文本）

福建省住房和城鄉建設廳
福建省工商行政管理局

建築起重機械設備租賃合同

承租人（甲方）： （單位全稱）
出租人（乙方）： （單位全稱）
行業確認證書號：
依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規和《建築起重機械安全監督管理規定》(原建設部令第166號)的規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方協商，就租賃建築起重機械設備的相關事宜達成協議如下：
第一條 機械設備租賃及租金計算與支付
1．機械設備租賃及租金計算明細表

表一、機械設備租賃及租金計算表（如不夠用可另附表格）

機械名稱 數量 規格/型號 生產廠商 租賃期限/起止時間 租金標准（元/月台） 租金小計（元）

合 計

表二、機械設備操作人員工資計算表

工種類別 人數 月工資 工作期限/起止時間 工資小計（元） 備注
塔機司機
塔機指揮工
施工升降機司機
合 計

2．租金計算。機械設備租金每月合計 元（見表一）。按合同約定，若是乙方指派操作人員則租金包括工資（見表二），租金每月共計 元。不足月的尾數日租金按月租金除以30天乘以實際使用天數計算。租金從機械設備啟用日起計算。在租賃期內，若非乙方原因造成機械設備停機或停止使用，甲方應按租金標准照常支付租賃費。
3．支付方式： 。
4．支付時間： 。
第二條 項目名稱、使用地點
項目名稱： 。
使用地點： 。
第三條 租賃期限
1．因工程需要延長租期，雙方應在租賃期滿前 日內，續簽合同。
2．租賃期滿，甲方繼續使用機械，乙方沒有提出異議的，原租賃合同繼續有效；甲方承諾租賃期不少於 個月，則按實際租賃時間結算；少於 個月，按 個月結算租賃費。
3．本合同簽定之日起 日內，設備進場安裝。機械設備進場安裝完畢，經安裝單位自檢、檢驗檢測機構檢驗合格並由甲方組織有關單位驗收合格之日為啟用日；甲方通知乙方機械設備停止使用，並拆卸完畢具備機械設備退場條件之日為停用日。停用日須經雙方書面確認。
4．由於甲方的原因（如現場施工條件不具備、高壓線防護措施不到位等），造成機械設備驗收合格後停機待用或造成驗收不合格，機械設備啟用日為驗收合格時間或組織驗收時間。
5．機械設備自啟用日起至停用日止為雙方確定的租賃期限。
第四條 保證金
1．合同簽訂後甲方向乙方支付 元作為本合同的履約保證金。
2．甲方應在機械設備進場前 日內支付保證金。租賃期滿，保證金扣除應付的機械設備毀損、滅失賠償金後，余額退還甲方。
3．其他約定: 。
第五條 機械設備操作、維護與修理
1．雙方約定機械設備由 方負責操作、由 方負責維護。
2．因故障造成機械設備無法正常作業的，按合同約定由乙方負責維護時,乙方應當自接到甲方通知時起 小時內到達現場維修。乙方自接到維修通知起 小時/日內未能修復的，自故障發生第 日起免收租金直至機械設備恢復正常作業日止。但機械設備故障系因甲方違章指揮、違章作業造成的，甲方仍應支付停工期間的租金。
3．雙方約定機械設備正常維護保養時間為 小時/月，具體時間安排為：
。
第六條 雙方權利義務
一、甲方權利義務
1．有權要求乙方按照合同約定提供符合要求的機械設備。
2．有權要求乙方按照合同約定提供機械設備的操作和維修保養服務。若因乙方原因導致機械設備毀損、滅失或者出現故障無法使用的，甲方有權解除合同或要求乙方更換同等型號、性能的機械設備，並要求乙方賠償損失。
3．按照合同約定的時間、方式和金額支付租金和其他費用。
4．為機械設備提供進出場作業、維護保養作業的便利和安全作業環境，負責機械設備及其附件（如電纜等）在施工現場的保護保管工作，保護機械設備的安全。如因甲方原因造成機械設備毀損、滅失的，應賠償乙方損失。
5．負責司機、指揮工的日常安全教育和進場安全技術交底，並簽定安全生產責任狀。
6．甲方應在機械設備進場安裝完畢之日起 日內，組織租賃、安拆、監理單位對其進行驗收，及時辦理使用登記；並負責配備相應的機械設備管理人員，督促做好機械設備日常維護、保養和檢查工作。
7．負責按三相五線制配置機械設備專用開關箱，以及工地配電箱至專用開關箱的電纜線；負責配備使用中所需對講機以及各種配套吊運材料的吊具，負責提供工地宿舍，作為機械設備常用配件倉庫及司機休息場所。
8．按機械設備操作規程和合同約定管理使用機械設備，不得違章或超負荷作業。由甲方指派的操作人員必須持證上崗。
9．未經乙方書面同意，甲方不得轉租機械設備，不得對機械設備進行改造或增設他物。
二、乙方權利義務
1．有權按照合同約定按月收取租金。
2．機械設備進場前，應認真地進行維修和保養，保證進場機械設備的完好性。
3．負責提供的內業技術資料包括機械設備備案證、製造許可證、產品合格證、製造監督檢驗證明、使用說明書、進場前維修保養記錄、定期檢查、維護和保養記錄，特種作業人員資格證書、特種作業人員進場前的安全教育和技術交底記錄、交接班和運轉記錄，行業確認證書和營業執照（復印件）等。
4．負責提供機械設備司機 名/台，指揮工 名/台。進場前，負責與上崗人員簽訂《勞動合同》並進行安全教育，上崗人員須持證上崗。在租賃期間，司機、指揮工應嚴格遵守甲、乙雙方有關的勞動紀律，嚴格遵守安全操作規程，服從甲方項目部正常的施工安排，為甲方項目部提供優質服務，同時有權拒絕甲方提出的違章指揮和違章作業。若出現司機、指揮工違反或不能滿足上述要求，甲方有權要求退回，乙方應及時協調處理直至更換。
5．按合同約定負責機械設備在租賃期間的每月定期檢查、日常維護和保養工作、不定期進行機械設備檢修、巡修，並及時將結果書面反饋甲方。
6．負責機械設備在各種檢查中發現的問題和隱患的整改，並承擔應由乙方承擔的處罰及相關費用。
7．機械設備安裝前，負責提供符合要求的基礎預埋件；機械設備附著頂升前，負責提供符合要求的附著預埋件、附牆裝置（含撐桿）。
8．租賃期滿後 日內，保證金扣除應付的機械設備毀損、滅失賠償金後，乙方應將保證金余額及時返還甲方。

第七條 雙方安全責任
一、甲方安全責任
1．甲方負責制定機械設備生產安全事故應急救援預案。
2．施工現場有多台機械設備交叉作業時，甲方負責組織制定並實施防止機械設備相互碰撞的安全措施。
3．甲方負責做好機械設備周邊的高壓線、障礙物的防護工作。
4．甲方負責在機械設備活動范圍內設置明顯的安全警示標志，對集中作業區做好安全防護。
二、乙方安全責任
1．負責機械設備的安全保護裝置的日常檢查和維護，對機械設備的安全可靠性負責。
2．在對機械設備進行檢修、檢查、維護保養作業過程中，乙方對機械設備及相關作業人員的安全負責。
3．當機械設備出現故障或者發生異常情況時，司機應及時通知甲乙雙方相關人員，機械設備應立即停止使用，乙方應組織人員及時排除故障之後方可重新投入使用。
三、雙方共同安全責任
1．本著「誰違章誰承擔責任」的原則，甲、乙雙方均應遵守機械設備安全操作規程，嚴禁違章指揮、違章操作。嚴禁強令工人違章冒險作業，嚴禁機械設備帶病運轉。
2．機械設備在使用過程中，甲乙雙方均應對司機、指揮工進行日常安全教育和技術交底，督促上述人員遵守安全操作規程，規范作業方式，確保不超載，且貨物放置、綁扎符合安全要求。
第八條 違約責任
一、甲方違約責任：
1．甲方未按合同約定支付租金的，按每逾期一日 元的標准向乙方支付延期違約金。租金逾期滿 日未支付的，乙方有權解除合同並要求甲方支付違約金。
2．按合同約定的進場時間，若因甲方原因影響機械設備進場安裝超過 日，乙方有權終止合同並向甲方收取違約金 元。
3．甲方未按有關法律、法規規定或合同約定的方法使用機械設備，致使機械設備受到嚴重損壞的，乙方有權解除合同並要求甲方賠償損失。
4．其他約定： 。
二、乙方違約責任：
1．乙方無法提供合同約定的機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，導致合同無法履行的，甲方有權解除合同並要求乙方支付違約金 元。
2．乙方未按合同約定日期提供機械設備的，應按照每逾期一日每台次 元的標准向甲方支付違約金。累計逾期滿 日的，甲方有權解除合同並要求乙方支付違約金 元。
3．在合同期間因乙方原因（包括乙方指派的操作、維護人員的行為，但乙方按照合同約定對機械設備進行維修保養的時間除外）導致機械設備停工的，每停工一天，甲方除扣減相應的租金外，可要求乙方支付每台次 元/日的違約金。累計停工超過 日的，甲方有權解除合同並要求乙方賠償損失。
4．乙方未按合同約定期及時返還保證金，應按照每逾期一日 元的標准向甲方支付違約金。
5．其他約定： 。
第九條 不可抗力
當事人一方因不可抗力不能按照合同約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任；當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時告知對方，並自不可抗力結束之日起 日內向對方當事人提供證明。
第十條 爭議解決
本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決，也可由行業主管部門調解，協商或者調解不成的，按下列第 種方式解決。
1．向 人民法院提起訴訟；
2．向 仲裁委員會申請仲裁。
第十一條 其他條款
1．本合同自雙方簽字並蓋章之日起生效。本合同及附件共 頁，一式 份，具有同等法律效力，其中甲方 份，乙方 份。
2．本合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認後為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
3．本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
4． 合同簽訂地： 。
5．其他約定： 。

承 租 人：（甲方簽章） 出 租 人：（乙方簽章）
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：
帳 號： 帳 號：
郵 政 編 碼： 郵 政 編 碼：

年 月 日 年 月 日

㈢ 機械加工合同範本

我給你個大致的方向，你可以根據自己的實際情況改寫下：承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規格 單位 數量 備注

第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標准和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標准。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為准；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為准；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為准，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和准備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________
代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________
____年____月____